...kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu... ... ... kullanılacak ve yüklenicinin öz malı olmayan her bir araç için, yüklenici ile ... yapılması ve bu sözleşmenin, ihalenin sözleşmesinin imzalanmasından önce idareye ...

... davacı tarafından tekrardan 22/12/2021 tarihinde süre uzatım talebinde bulunduğu ve ... yerine getirmediği ve buna uygun olarak sözleşmesinin feshedildiği, fesih sonrasında ... ... ...şirketin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmediği ve sözleşmesinin feshi sonrasında şirket hakkında ve bu şirketin sermayesinin yarısından...

... uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare ... bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye ... ... ...fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri...

Devir tarihi, devir sözleşmesinin noterce onaylandığı tarihtir. ... ... süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare ... bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye ...

... ve belgeler incelendiğinde; İşin sözleşmesinin tarihinin 03/01/2020, işin ... Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin ... ... ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

...fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından... ... ... hale gelen işlerde çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalatın cinsine ... Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 25’inci maddesinde ise ...