İşin ihale ilânının 07/09/2020 tarihinde yapıldığı ve sözleşmesinin 28/10/2020 tarihinde imzalandığı görülmektedir. ... ... Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı ... nci maddelerine istinaden, 02/02/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy ...

... davanın kabulü ile davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu yönündeki talebin ... toplam 2.905.886,68 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ...

Bahse konu işin sözleşmesinin 19/06/2012 tarihinde imzalandığı ... kabul itibar tarihi olarak 02/05/2019 tarihinin belirlendiği görülmektedir ... ... ...hesaplar ile işin gidişine paralel hazır olmayanları, birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı...

... teminat mektubu verildiğini, 26.07.2010 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığını ... haksız feshedildiğini, davacının feshi gerektirecek herhangi bir eyleminin olmadığını ... ... Bu haliyle davacı sözleşmesinin feshinin subjektif imkânsızlık sonucu olduğu anlaşılmaktadır.

...gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür. ifadelerine... ... ...alındığında, yüklenici iş ortaklığının sözleşmesinin iş bitim tarihi olan 12/01/2019 tarihi itibarıyla iş programı ve sözleşmeye...

...süre iş programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını,... ... ...mevsimindeki inşaat yasağının, işin sözleşmesinin atıf da bulunduğu 4735... ... ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

...ükşehir Belediyesi tarafından … tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu... ... ...sürdürülebilirliği ile bağlantısı olmayan maliyetleri içermez. ...

...181326 sayılı ve “İkmal Komutanlığı (Afyon) Hazır Yemek Hizmeti Sözleşmesinin Feshi” konulu fesih onayı ile, 3. ... ...4735 sayılı KİK’nın 17/b maddesi gereğince 12/03/2020 tarihinde sözleşmenin feshi ve fesih onayı ile sözleşmenin fesh edilerek kefalet...