...uygun olarak gidermesi gerekeceği, yüklenicinin bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için gereken bütün malzemeyi ve ekipmanı da temin edeceği; ayrıca işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde kamunun...

Bu şarta uyulmaması halinde iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği konusu kararda ele alınmakta olup, alt yüklenicinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, alt yüklenici bildirim yükümlülüğünün asıl yüklenici de olması sebepleriyle iş deneyim belgesi düzenlenebileceği alt yüklenici iş bitirme belgesi...

... çalıştırıldığı işçilerine karşı ilgili kanun ve mevzuattan doğan herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle ücret, yıllık ücretli izin alacağı ve benzeri ... edilmesi durumunda yapılacağı, bu belgelerin ibraz edilmemesi halinde söz konusu ödemelerin, yüklenicinin son hakedişinden mahsup edilmek üzere idare tarafından yapılacağı düzenlenmiştir ...

...yaşandığının tespit edildiği ve polis merkezine gidilerek şikâyetçi olunduğu, çalınan malzemenin yüklenici tarafından temininin istendiği ancak yüklenicinin yüklenici kusuru dışındaki onarımların bakım yükümlülüğü dışında olduğuna ilişkin itirazıyla karşılaşılınca tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

...geciktirilmeksizin onaylanmasına ilişkin yükümlülüğün İdaresine ait olduğu, Proje değişiklikleri onaylanmaksızın proje kapsamındaki imalatların yapımına başlanamayacağından, bu durumun taahhüdün zamanında yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu ve proje değişikliğinin onaylanması sürecindeki gecikmelerden yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı...

...güvenlik prim borcu ile maliye bakanlığı Ankara Defterdarlığı Cumhuriyet Vergi Dairesinin yüklenicinin bu işe ilişkin işyerine ait borcu olarak bildirmiş olduğu 15.500,00-TL... Teminat mektuplarında garantör bankanın ödeme yükümlülüğünün tazmin şartları için teminat mektubu ile garanti altına alınan riskin doğması şarttır.

...kalındığına dair Kurulumuzca tespit yapılamayacağı, geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesinden idarenin yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği engelini yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği, geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı...

...kaynaklanan edim ve yükümlülüklerini ifa ettiğini ancak davalı kurumun sözleşme gereği yükümlülüğünde bulunan ve sözleşmenin ifası için zorunlu olan kamulaştırma işlemlerini... ...edildiği, 27.04.2015 tarihinde tebliğ edildiğini, tebliğ tarihinden 06.05.201 tarihine kadar yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun...