...sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012 tarihli makam oluru ile fesih bildirim yazısının Milli Eğitim Bakanlığı'na... ...durumun devam etmesi, (b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.
yüklenicinin fesih talebi - Arama Sonuçları
...düzenlenen “Hakimin davayı aydınlatma ödevi” kapsamında davacı talebinin her bir kalem talep için ne miktarda olduğunun davacı... ...giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun...
11.1.Yüklenicinin hakedişi İller Bankası Anonim Şirketi’nce KDV’si ise ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü’nce ödenir. Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması...
...tahsili amacıyla yürütülen icra takibine itirazın iptâli talebinden ibarettir. ...gereken tarihin belirlenmemiş ve bu tarihten sonra davacı yüklenicinin ilgili bankaya ödediği komisyon bedellerinin...
...2021, 17/02/2021 ve 18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve talebi; 1- İhale dokümanı statik uygulama projesinde büyük... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” ,
...yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi ve bu nedenle... ...yetersizliğinden kaynaklanan bir gecikme olmadığını savunarak talebi reddetmiştir.
Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. ...farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi...
...alması gereken bir işte, %10 teminat almış olsa dahi, fesih durumunda sadece %6'lık kısmı gelir kaydedebilecektir... Bu teminat, yüklenicinin sözleşmeye aykırı davranması, taahhüdünü...
Yüklenicinin vereceği teklif fiyat tüm bu esasları kapsayacaktır. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; “TBY-28: Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması...
Kesin teminat mektubu süresini uzatmayan ve SGK borcunu ödeyen idarenin kamu zararından sorumluluğu.
...dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığının... ...sebebiyet veren bütün sorumluların yeniden değerlendirilmesi talebiyle sorumluluk itirazında bulunmuşlardır.