...soğutmalı motor gücü 31 Kw azami günlük 75 km (akaryakıt, bakım dahil)” özellikte 1 adet “hidrostatik vakumlu kaldırım... ...olarak yaptırılacak yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar; a) Yüklenicinin birim fiyatlarının tespitinde kullanarak teklifinin...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının... ...süre tespitinin yapılması gerektiği ve bu konudaki yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğu değerlendirilmektedir.

Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim... Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini...

...aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın... ...ayrıldığı dönem sonrasına tekabül ettiğini, bu sebeple sorumluluğunun bulunmadığını, görevde bulunmadığı dönemde...

...hakkının tamamen idare üzerinde olduğunun anlaşılabileceği, yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden...

...yapıldığını, dolayısıyla kefalet senedi veren müvekkilinin sorumluluğunun kalmadığını bildirmişse de idarenin kesin... maddesinin b fıkrasının “Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama...

...ölçme hesap proje ve denetim işlerini kontrol mühendisinin sorumluluğu altında yapar. ...Kuruluşlarınca Yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, ameliyat, etüt ve proje işlerinin kontrolü bu...

...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde... ’ın (Bilgisayar İşletmeni) sorumluluğuna hükmedilmiştir.