...13 pozundan ödeme gerçekleştirilerek, ayrıca iki malzeme arasındaki rayiç farkının yüklenicinin hesabından kesilerek tahsil edildiği bildirilmiş, ancak bu tahsilat ilam maddesindeki... İlam maddesinde sorumluluğuna hükmedilen kamu görevlileri (bazıları vekilleri vasıtasıyla), sorgu aşamasında...

...çalışan personele günlük olarak ayni şekilde yemek verildiğini ifade etmişlerse de yükleniciye nakdi olarak ödenecek yemek ücreti ile doğrudan temin yoluyla restorandan mal... dahil olmak üzere) ilgili belediyenin sorumluluğunda olur ve bunlara ilişkin tüm masraflar belediye tarafından karşılanır.

...olan ve ödeme emrine eklenmesi gereken hakediş raporunu düzenleyen ve onaylayanların da sorumluluğu bulunmaktadır. yevmiye no.lu muhasebe işlem fişi ile idarenin yükleniciye olan kesinleşmiş borcundan mahsuben tahsil edildiği anlaşıldığından konu...

...hükmedilen … TL’lik tutar da eklendiğinde, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan ve yükleniciden tahsil edilmediği gerekçesiyle kamu zararı olarak değerlendirilen ve tazminine... ...süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir....

...hükmedilen … TL’lik tutar da eklendiğinde, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan ve yükleniciden tahsil edilmediği gerekçesiyle kamu zararı olarak değerlendirilen ve tazminine... ...süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir....

...sözleşmenin tarafı olmama gerekçesi ile reddinin de hukuka aykırı olduğunu, 5.Davalının sorumluluğunun Yapım İşleri Genel Şartnamesi m.14/2 ve 4735 sayılı Kanunun 30.maddesi... Dosyanın tetkikinde 06.12.2016 tarihli tutanakla davalı yüklenici firma ve müşavir firma tarafından binanın doğrudan ...

Şirketi yükleniminde bulunan ve TBMM Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine... ...özelliklerini gösteren herhangi bir belge bulunmadığı halde 1 yerine 1,75 alınması ve böylelikle Yükleniciye fazla ödemede bulunulması sonucu …..

quot;Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu başlıklı 44. ...geçerlik süresinin 29/06/2020 tarihinde dolduğu, 4 no.lu ihale komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem tesis edilebilmesi için teklif geçerlik...

...ivedilikle değerlendirmekle yükümlü olduğu, ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesileceği ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde...