d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. ...erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile... ...zorundadır.” açıklaması, Teknik Şartname’nin “Yüklenici” başlıklı 7’nci maddesinde “…10...

...tarihinde yeniden ihale yapılarak dava dışı yüklenici ... ...taraflı yapılan analizleri neticesinde teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olmadığından... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir.

...eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...değerlendirildiğine, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 39 uncu maddesinin birinci... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği...

ve 2. ...fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit... ve 2. ...fiyatlar olduğunu, 2009 birim fiyatları üzerinden, yüklenicinin teklifi ile İdarenin yaklaşık...

...durumu düzeltmesini belirttiğini, proje ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip... İlgili Hukuk 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 369, 370 ve 371. ...tetkikinde 06.12.2016 tarihli tutanakla davalı yüklenici firma ve müşavir firma tarafından...

...arasında yaşanılan gecikmeye bağlı olarak yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması talebinin... ...üncü ve yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesinin 6 ncı ve 9 uncu maddeleri uyarınca fiyat... İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir.

...dokümanları içerisinde yer alan Özel Teknik Şartnamenin “Bu Dosya Kapsamında Yüklenicinin Sorumlukları... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde, “6.1. Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projeleri...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...kapsamında, kazıdan çıkan malzemenin nakli hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...tarafından yapılacaktır.” hükmü ile “İdari Şartname”nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi...

...ilişkin sözleşme maddeleri arasında ve idari şartnamenin 46 ncı maddesi arasında çelişki bulunduğu... ...21/04/2022 tarihli ve E-14329 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından... ...her iki hüküm beraber değerlendirildiğinde; yüklenicinin her hangi bir başvurusu olmadığı...