...sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...yapılabilmesi için bu testin proje veya teknik şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği...

BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...verildiğine ilişkin tutanak ya da doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde... ...kısmının kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası tahakkuk...

ve Tic. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ve Tic. ve Tic. ...Limited Şirketi üzerine bırakılmış olup yüklenici ile 07.07.2022 tarihinde sözleşme... ...rıca teslim alınan araçlarda teknik şartnamede belirtilen avadanlık, çeki demiri, tent...

...2021 tarih ve E-3357 sayı ile 08/04/2021 tarih ve E-5022 sayılı yazılarında özetle; adı... ...eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer... ...açıklamaların mahal listesi veya teknik şartnamelerle açıklanabileceği, idarelerin ihaleye... Onarım ve Güçlendirme İşi” nde; ..

...teknik personel için “teknik personel taahhütnamesi” verilmesinin yeterli olacağı, ihale... Tam aksine yüklenici firma …Ltd. - Mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemle zarar arasında bir illiyet olmalıdır.

...uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...dolayısıyla işin bitim tarihinin 10/10/2019 olarak alınamayacağı, verilen süre uzatımı kararları... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği...

...tamamlanmasının mümkün olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun olarak işe... Hukuk Dairesinin 27.09.2017 tarih ve 2016/2422 E. Menfi zararın hesabına yönelik mevzuatta bir düzenleme bulunmamakla...