Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir.
yüklenici karı - Arama Sonuçları
… Devamı
02.08.2007 tarihinde yüklenici tarafından İdare aleyhine dava açılmış olup, 19.09.2007 tarihinde … Mahkemesi tarafından, dava sonuçlanıncaya kadar işe ilişkin ...
Öncelikle, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda, süresinde yapılmayan ve usulüne uygun olmayan bildiriler sebebiyle yükleniciye süre uzatımı verilebilme olanağı bulunmamaktadır.
Yüklenici ile sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan kontrol teşkilatı, projenin kalitesini ve verimliliğini güvence altına alır.
...açıklamalar doğrultusunda sözleşme ve eklerine göre irdelenerek çözüme kavuşturulmalı, varılan sonuçlara göre yüklenici tarafından mahkemeye sunulan kesin hesap hakedişinde gerekli tashihatlar yapılarak işin kesin hesabı çıkarılmalı ve kesin hesap sonucuna göre asıl ve birleşen davalar sonuçlandırılmalıdır.
...tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin...
Ancak, sözleşme feshinin yüklenici kusuruna dayanmadığı hallerde güncelleme olup olmayacağı tereddütü akla gelebilmektedir.
...ayrıca çeşitli nedenlerle tamamlanması artık imkânsız hâle gelmiş işlerin tasfiyesini mümkün kılarak bunların başka yükleniciler eliyle daha fazla geciktirilmeden bitirilmesini temin amacıyla Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan fiyat farkı kararnameleri kapsamında yapıldığından, bu konuya ışık tutması açısından söz konusu kararnameler...
Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılır, idarece yapılan değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde, başvuru yukarıdaki usule göre Kuruma gönderilir.” hükmü yer almakta olup, bu...
Yetkili makam, bu teklif belgesinin ardından en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur ve durumu yükleniciye yazılı olarak bildirir.