… (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur. ...ikinci fıkrasının; (b) bendinde F=An x B x (Pn-1) formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal... ...tamamlanmaması halinde ceza ile ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza... ...inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde tasfiye durum tespit tutanağı düzenlenerek, önceki sözleşme çerçevesinde yüklenici...

...kaplama yol imalatı analizinde önemli maliyet bileşeni olarak yer alan hasır çelik donatı imalatı çıkarılarak YBF-Analiz... ...ğer bir ifadeyle, beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme-işleme-işçilik hariç) yen... ...tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on...

Dosyanın incelenmesinden, davalı idare tarafından dosyaya sunulan dilekçe ekinde davacı ile daha önce imzalanan sözleşme ve yer teslim tutanağının … ile imzalanan yeni sözleşmenin ve sözleşmenin imzalanması hakkında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliği'nin 20/03/2013 tarihli görüşünün...

İş yeri teslim tutanağı ile 17.6.2008 tarihinde teslim edilmiş, 25.06.2008 tarihinde fiilen işe başlanmıştır.

İl Müdürlüğü tarafından yapıldığını, bu idare tarafından düzenlenen yer teslim tutanağında işin yer tesliminin sözleşmeye göre 10.09.2012 tarihinde yapıldığını, ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesi nedeniyle işe fiilen 16.10.2012 tarihinde (35 gün geç...

...ağaçlarının deplasesinin tamamlandığı hususunda 16/12/2021 tarihli tutanağın tutulduğu ve taraflarca imzalandığı, Yüklenicinin 21/12/2021 tarihli dilekçe ile, 17/12/2021 tarihi itibariyle tüm ağaçların idare tarafından temizlendiği, alanın tamamen temizlenmesinin yer tesliminden itibaren 135 günde sağlandığı belirtilerek, yüklenici olarak...

işlemi yönünden, davalı idare ile davacı şirket arasında imzalanan 12/04/2016 tarihli ve 720 gün süreli sözleşme kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin bitirilmesi gereken tarihin 17/04/2018 olduğu, işin devam ettiği süreçte, davacı şirketin iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli...