...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu Kent... Hükümleri yer almaktadır. ...tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul...

Hükümleri yer almaktadır. ...İdaresince 20/12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren imalatına başlanamayan işlerin toplam... ...idare tarafından onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on...

.) işin süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, nitekim taraflar arasında imzalanan 24/07/2013 tarihli Tasfiye Durum Tutanağı ile tasfiyesinin, davalı yüklenici...

Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. hükmü yer almaktadır. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Konya Meram Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarı ”  

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Van ili (Merkez, Engil sosyal tesisleri... İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. ...maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir.

maddelerinde ise bunun yerine “ceza koşulu” kavramını tercih etmiştir. Saklı tutma, teslim-kabul tutanağına düşülecek bir kayıtla veya ifayı kabulden önce... ...çerçevesinde davalı şirkete lazer yazıcıları on gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini, ihtara rağmen edimin...

İş bu komisyon kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir. Bu durumda, Geçici Kabul Komisyon Tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihinin 06.05... Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim...

... değerinde olduğunun ortaya konulduğu, söz konusu değerlendirme tutanağının davacıya tebliğ edilmesi ve sipariş verilen ürünlerin ... dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu ... uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin haklı gerekçe olarak sunulamayacağı, davacının ...

anahtar teslimi götürü bedel , kazı imalatı , zemin etüt raporu , zemin klası Düzenlemeleri yer almaktadır.

...araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. Saklı tutma, teslim-kabul tutanağına bir kayıtla veya teslimden önce yükleniciye... ...aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.