Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere ...

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde  “…

maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır. Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.

A.Ş., Yapı-Tesis İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Teknomina İnş. ve Beta Yol Yapı İnşaat Mad. ...Özbek İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Acm Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik Elektrik İnşaat Taahhüt Oto Kiralama... Şti.-Urul Alt Yapı İnşaat Elektrik Petrol Ürünleri Gıda Otomotiv San.

...avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilecektir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: KONYA/BURSA”  düzenlemesi,  

...İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 47’nci maddesinin 1(a) bendine ve Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı cetvelde yapılan düzenlemelere uygun olmadığı sonucuna varılmış, başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

...gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması nedeniyle sözleşmenin 14.2.

...tabi tutulmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Verginin konusunu teşkil... Bu tanımda mülk sahibi ile kiracı arasında rızaya dayalı bir kiralama işlemi ve anlaşmayla belirlenmiş bir kira bedeli bulunmaktadır.