sözleşme konusu işin davacı idarenin kusuru nedeniyle ifa edilemediği, idarenin haksız olduğunun tespit edildiğini, mahkemenin idare tarafından hazırlanan projelerin zemine uygun olmadığı ve yapı ruhsatına bağlanmadığı, bu durumdan hukuken idarenin sorumlu olduğu gerekçesiyle davayı kabul ettiğini...

...kararlarında sıklıkla geçen İdareden kaynaklı süre uzatımlarına örnek olarak; hakedişlerin geç ödenmesi, İdarece yapı ruhsatının geç alınması, proje değişikliği nedeniyle hazırlanan yeni projenin geç onaylanması, işin yer tesliminin yapıldığı tarih ile işe bilfiil başlanan tarih arasındaki süre, iş artışı verilebilir.

c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

Kamu İhale Kurulu'nun Güncelleme Zamanı Tespiti Kurul, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 11.

fiyat farkı , süre uzatımı , Yapım işleri