... nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ıncı maddesinde yer verilen hükme göre ihale uygulama yönetmeliklerinde de belirtildiği gibi, söz konusu kanun hükümlerine göre en az ... yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulunun 23.02.2022 tarih ve 2022/UH.II-294 sayılı kararı ile reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır ...

sayılı kararı)   ...idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri sürerek ceza uygulaması yoluna gitmiş ise de dosya kapsamından cezanın uygulandığı tarih ile eserin... uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder.

...görmesi ve ilgili mevzuatta aranan şartların sağlanması halinde; ihaleye çıkılan uygulama projesinde yer alan bazı imalatlardan vazgeçilip yerlerine projesinde hiç olmayan... ...de iş eksilişine ilişkin herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte Yüksek Fen Kurulu ile Sayıştay Temyiz Kurulu Kararlarında anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde iş eksilişinin...

maddesi uyarınca yapılan işlerin zaman planlamasının düzenlendiğini, yüklenici firmanın Uygulama Koordinatör ... Sözleşme serbestliği ve tarafları bağlayıcılığı ilkesi uyarınca sözleşme hükümleri uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2023/1596498 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet... 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı...

...gerektiği, şöyle ki; 1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ayrı ayrı EKAP sisteminde kayıtlı olan ortakları ve hisseleri ile ticaret sicil gazetesinde son ortaklık durumunu... ...ile yöneticilere ait bilgilerin beyan edilmesinin yeterli olduğu, idarece Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü...

Akabinde idare tarafından davacı şirketin 4735 sayılı Kanun'un 25/f maddesi uyarınca taahhüdünü yerine getirilmediğinden bahisle, yine aynıKanunu'nun 26.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci madde hükümlerine göre, gerçek kişilere veya iş... ...Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan Yüklenici İş Bitirme Belgesi” bölümünde iki adet belgenin yüklenildiği...

...alınması gerektiğinin bildirildiği, İşe ait yapı ruhsatı alınması aşamasında kanal katılım payı ödenmediği, İnşaatın yapılacağı bölgede kanalizasyon tesisatı bulunmadığı, kanalizasyon tesisatının programa alınma tarihinin belli olmadığı, bu nedenle uygulama projesinde fosseptik yapılmasının öngörüldüğü, İlgili idaresince inşaat ruhsatı...

(Sayıştay 3. ...Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname...