A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...bahse konu ihalenin 24.07.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, karar tarihi itibariyle ihale komisyonu kararının henüz alınmadığı görülmüştür.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...Sürücüyle Araç Kiralama Hizmeti Alımı İhalesi ” olduğu, bahse konu ihalenin 21.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, ihalede 16 adet ihale dokümanının...

...2018 tarihinde çekilen siparişlerin teslim edilmediği yönünde sağlık tesislerince Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulması üzerine davacıya 20 gün süre verilerek söz konusu siparişlerin teslimi yönünde ihtarda bulunulduğu, davacı tarafından yapılan itiraz üzerine de İl Sağlık Müdürlüğü'nce kurulan tespit...

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak ve işe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri iş sahibi davalıya teslim... ...uzatımına hak kazandığı ve kazandığı süre uzatımına göre işin teslimi gereken tarih tespit ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak gecikme cezası belirlenmeli ve davacının...

Ceza uygulaması bakımından yapı denetim görevlisinin tespiti ve bu tespitin kayda (şantiye defteri, tutanak) bağlanması temel şarttır. ...kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.5.2 nci maddesinde; “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı...

metre fazla ödeme yapılmak suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. ...dercine, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Sultanbeyli Devlet Hastanesi... ...özelliklerini öğrenmiş olarak işe istekli olduğu kabul edildiğinden, sözleşme ve eklerinde tespit olunmamış ancak işin yapımında her bir aşamanın imalatı için fenne ve hayatın...