Bu hüküm ve tespitler göz önünde bulundurulduğunda; anahtar teslimi götürü bedel işlerde isteklilerin...

Bu tespitler ve hükümler birlikte dikkate alındığında, UPS cihazı için sözleşme eki...

...bahse konu on beş günlük sürenin tamamlanması gerektiği , Yukarıda yer alan hüküm ve tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı...

Davacı, davasında ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki...

Tüm bu hükümler ve tespitler birlikte göz önünde bulundurulduğunda; söz konusu işin yapımında kanalizasyon...

...onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra kesin teminatın yarısı, ..

maddesi gereğince ticari faiz istenebileceği ve davacı davasında alacağının ticari faizi ile tahsilini talep ettiğinden kabul edilen alacağa...

İcrai kararları almakla yetkili idari makam, hazırlık işlemi niteliğindeki denetim raporunda yer alan tespit ve değerlendirmelerle bağlı değildir.