ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin 29 ... tespiti içeren teknik rapora yer verildiği, bu raporla birlikte yüklenicinin 3/11/2010 tarihinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunduğu, idari şartnamede belirlenen havanın fen ...

Üniversitesi Rektörlüğü 28.05.2013 tarih ve 10832082 /384 sayılı yazıları ile, idarelerince ihale edilerek 19.04.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan “İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi (Çelik Konstrüksiyon) Binası Yapımı” işinde; asansör...

...geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 14.04.2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06.05.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “.

...yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 04/01/2018 tarihinde anahtar teslimi sözleşmeye bağlanan  “Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi” nde ihale kapsamında bulunan aktif cihazların (Swich) temini hususunda yüklenici...

...geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 27/05/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02.06.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yerleşkesi 1.

...ve işlem neticesinde müvekkilinin müspet ve menfi zararlarının oluştuğunu, davalı idare tarafından 25.05.2017 tarihinde yapılan hakedişe esas 01.06.2017 tarihli ve 064304 sayılı faturada 2/10 KDV tevkifatı yapılarak davalı idareye teslim edildiğini, davalı idarenin 06.06.2017 tarihli yazı ile KDV tevkifatının 2/10 değil de 9/10 şeklinde kesilmesi...

... şirket üzerinde bırakıldığı ve 14.07.2008 tarihinde sözleşme imzalanarak aynı gün yer tesliminin yapıldığı; anılan sözleşmede, sözleşme konusunun Beynam B Tipi Mesire Yeri' ... bedelinden düşülmesinin istendiği; 05.11.2008 tarihli dilekçeyle de, işletmeyi 12.09.2008 tarihi itibarıyla durdurdukları ve bu tarihten sonra alana araç giriş-çıkışının olmadığının bildirildiği ...

...bilindiği ve bunun belgeli olduğu, bu sebeple hakedişe itiraz edilmesine gerek görülmediği, 21/10/2021 tarihinde yapılan iş yeri tesliminden sonra verilen birinci iş emrinden sonra ikinci bir iş emri verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunulmasına rağmen bu talebe cevap...

...2012 tarihinde iş yerinin teslim edildiği, davacının da ortak olduğu dönemde şirket tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul edildiği, bu tarihten sonra 12/06/2013 tarihinde K1'in hissesinin tamamını devrettiği, devir işleminin 10/07/2013 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi...

tarihinde yer tesliminin yapılarak işe başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici tarafından iş programının hazırlanarak ve idarece onaylanarak yürürlüğe girdiği, ilk 9 hakedişin bu programa göre...