...konusu işin yapımı aşamasında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi olarak anlaşılması gerektiği; davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü yerine getirmediğine ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı; öte yandan, 4735 sayılı Kanun...

...belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun... 51 (Elli Bir) (Dahil) Güzergahta Taşıma Hizmetinin Yerine Getirilmemesi (Aykırılık Halinin Sabah Ve Akşam Gerçekleşmesi... ...İki ) Veya Daha Fazla Güzergahta Taşıma Hizmetinin Yerine Getirilmemesi (Aykırılık Halinin Sabah Ve Akşam Gerçekleşmesi...

...devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 482...

 9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde... ...sebep olduğu, bundan dolayı alt yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2...

...gönderilen ihtarnamede belirtilen süre sonunda da gereğinin yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiği, sözleşmenin... ...kalitede ürün teslim edilmediği görülmekte olup, bu hâliyle taahhüdünü yerine getirmemesi yasak fiil ve davranış olduğundan...

...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi... ...Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin...

...yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin... ...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... ...göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hâle getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde...

...söz konusu işi sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirmediğinden bahisle, davacı şirket ile sermayesinin... ...verilen sürede sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin 34. ...istemiyle bakılan davanın açıldığı; Mevzuatta yüklenicinin taahhüdünü süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde...