Yüklenicinin görüş ve talebi: 20/09/2021, 20/10/2021, 20/12/2021 ve 23/12/2021 tarihli dilekçelerinde ... edilinceye kadar çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim tarihinin tespit edilmesi gerektiği ...
süre uzatımı talebi - Arama Sonuçları
… Devamı
fıkrasında, Zamanında yapılmayan yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamayacağı, düzenlenmiştir.
...tamamlandığının tespit edildiği, 02/07/2018 tarihi itibarıyla da işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli...
Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Süre uzatım onayının ... Ayrıca gerek yüklenici tarafından verilen süre uzatım talebine ilişkin ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...
Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Süre uzatım onayının ... Ayrıca gerek yüklenici tarafından verilen süre uzatım talebine ilişkin ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
...Olur’u ile de, Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11/2020 olarak revize... Yüklenicinin görüş ve talebi; Fiyat farkı hesabında temel endeks olarak 2020 Temmuz... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks
...belirteceği, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrıca bildireceği” düzenlemeleri uyarınca yüklenici başvurusunun usule uygun bir başvuru olduğu açık olup; bunun kabul edilerek, süre talebi için gereken inceleme sonrasında 19.12.2018 tarihli yazı üzerine verilen süre uzatım kararının yangın tarihinden itibaren verilmesi...
...sebebiyle süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Yüklenicinin Yoğun Kış Şartları Gerekçeli Talebi Analize konu olayda, bir belediye tarafından ihale edilen yapım işinde yüklenici, sözleşmede belirlenen iş bitim tarihinden sonra yoğun kış şartlarını gerekçe göstererek ek süre talep...
9.2) Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi... dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Yüklenici bu talebini YİGŞ 29/9'a dayandırmıştır.
9.2) Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi... dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Yüklenici bu talebini YİGŞ 29/9'a dayandırmıştır.