...belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin 10.4.2010 tarihi... ...iş sahibinin gecikme cezası istemi haksız olup mahkemece bu talebin tümden reddi gerekirken kabulü doğru olmamış, kararın...

...olduğundan yukarıdaki hususlarda yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecek, yüklenici bu hususların yerine getirilmesinde meydana gelebilecek gecikmelerden süre uzatımı gibi herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.” Yer alan düzenlemeyle imalatların, Genel ve Özel Teknik Şartnamede belirtilen hususlara göre yapılacağı ve teklif fiyatın...

...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...uncu maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Kazı sırasında blok halinde çok sert kaya katmanıyla... ...zemin sınıfının farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici ile idare...

...Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... şaftta sonlandırılmasının iptal edilmesine yönelik yüklenici talebinin uygun görülmediğine, …

...uncu maddesinde mücbir sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil... ...işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde... ...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

... sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde yürürlükte bulunan ... hükmünü geçersiz kılacak bir husus bulunmadığından davacının talebinin yerinde olmadığını, bu itibarla açıklanan hizmet alımına ...

...2021, 17/02/2021 ve 18/02/2021 tarihli dilekçelerinde görüş ve talebi; 1- İhale dokümanı statik uygulama projesinde büyük... ...Satış Pazarı Yapım İşi” nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında...

...taşımayan malın kabul edilmesinin suç olduğu, davacının ihale sürecinde teknik şartnamenin kabul kriterlerinin değiştirilmesini... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil...