...akaryakıtlar için sözleşmede öngörülen cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan … TL’nin tazminine hükmedildiği görülmektedir... Öte yandan, Daire Kararında yer alan kamu zararı hesabının 05.01.2018 tarihinde talep edilen 5000 litrelik benzinin teslimine ilişkin gecikme...

TL maliyet belirmek suretiyle, ihalenin sonraki sürecini esastan etkileyecek şekilde, yaklaşık maliyet hesabında hata yapıldığı ve yaklaşık maliyet hesaplanması esasına ilişkin ilkelere riayet edilmediği anlaşılmaktadır.

...edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır.” Beşinci fıkrasında; “Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın (a) bendine göre, teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin...

...gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” ve Yine aynı Kanunun “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde: “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi...

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... Organize Peronlarının yapım sürecine başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, ..

 (5) İkinci fıkraya göre yeni fiyatın hesabında, yeni tespit edilecek iş kaleminin analizinde yer alan girdilere ait miktarların... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,

... nokta arızalarında ve acil yeni imalatlarında kullanılmak üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda bulundurulması” amacıyla Dış çapı 110 mm PN16 HDPE boru malzemesinin ... ve Sahaya Nakli, Kazısı, Döşenmesi, Yataklama-Gömlekleme Yapılması” pozunun pursantaj hesabı yapılarak malzemenin ayrıştırıldığı ve adı geçen borunun temin birim fiyatının ...

...çaplı jet grouting kolonu imalatı yapılması (spt değeri>10) pozun sözleşme fiyatının hesabı: Uygulanma Yılı: 2010 Birim Fiyat Kitabı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2009...

...doğrultusunda yapıldığını, ancak sözleşme dışı iş olan bu kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın yapılmaması nedeniyle kesin hesabın mahkeme tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan...