...doğuran, davacının hukukî durumunda değişiklik yapan idarî davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken işlem niteliğinde olmadığı sonucuna varılmıştır. TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu işlemin sözleşmenin feshi ve 4735 sayılı Kanun'un 26.

...sondajlı zemin etüd çalışmaları ve buna bağlı gerekmesi durumunda geoteknik zemin etüd çalışmalarının yapılması gerektiği, bu hükümlere uyulmaması durumunda ise sözleşmenin yürütülmesi sırasında idaresi yazısında belirtilen benzer sorunların yaşanacağı ve yatırım projelerinde gecikmeler yaşanacağı ve kamu zararı oluşabileceğinin...

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan menfi zarar, cezai şart alacağı, teminat güncelleme...

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşmenin 8.7.

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesine ilişkin açıklamanın yapıldığı 16 no.lu dipnotta da; “İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine “14.2.

...olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılacağı, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında, idareden kaynaklanan sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, bu yeni süreye göre yüklenici tarafından revize iş programının hazırlanarak...

Bu hükümler birlikte dikkate alındığında; YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, sözleşmenin yürütülmesi sürecinde proje vb.

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları başlıklı 14'üncü maddesine ilişkin açıklamanın yapıldığı 16 no.lu dipnotta da; İdare, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı hesaplanmasını öngörüyor ise madde metnine 14.2.

YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, sözleşmenin yürütülmesi sürecinde proje vb.

Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği durumlarda Genel Şartname’nin 22 nci maddesine göre belirlenecek analizde kâr ve genel gider oranı % 10 olarak alınır.