Menfi zarar ise; sözleşmenin karşı tarafınca yerine getirileceğine olan güvenin boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarardır. Gerekçe ve Sonuç Uyuşmazlık, muarazanın meni için gerekli şartlarının oluşup oluşmadığı, davalı tarafından sözleşmenin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktalarında toplanmaktadır.

... bir şekilde eksiksiz ve kusursuz halde idareye sunulması gerektiği, Yapılan tespitler, sözleşmenin 6 ncı maddesi ve YİGŞ’nin 23 üncü maddesi hükümleri dikkate alındığında; eksik ... üzerine “U” profil yapılması suretiyle kusurlu imalatların kısmen düzeltildiğinin idaresi tarafından belirtildiği, İdarenin yazısı ve eklerinden görülmektedir.

... Covid-19 pandemisinin Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pandeminin başlangıç süresinden ... ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin, sözleşmenin uygulanması sırasında yasak olan fiil ve davranışlardan olduğu birlikte değerlendirildiğinde ...

Eldeki uyuşmazlıkta davacı tarafın kendilerinden haksız şekilde fazladan gecikme cezası tahsil edildiği iddiasının temel dayanağı, taraflar arasındaki sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin düzenlemesinin 54 numaralı dipnot çerçevesinde anlaşılması gerektiği savına dayanmaktadır.

Proje tatbikat planı Sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Yüklenici, İdareye bir proje tatbikat planı sunacaktır. … c) Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idare tarafından değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ..

Konu hakkında sorumlular tarafından gönderilen savunmalarda, EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Sonuç Formu Sorgulamasında ... olup, sözleşmenin … no’lu maddesinde de, malzemelerin teslim süresi açık bir şekilde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim günü olarak belirlenmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, dava konusu edilen işlemin, 4735 sayılı Kanun’un 21. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sözleşmenin feshedilmesine ilişkin işleme dayalı olarak tesis edilen kesin teminatın...

maddesi şu şekildedir: “Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)      Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.