...anlaşılabileceği, yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan... ...ödenmeyeceğine yönelik ihale dokümanı düzenlemesinin sözleşmenin temel ilkelerine aykırılık teşkil... ...yapılmayacağı, araçların çalışma puantajlarının idarenin yetkili personeli tarafından günlük...

...idareye intikali ile sonuç doğurmayıp, ancak idarenin bu talep hakkındaki değerlendirmeleri... ...edilen araçlarla işe başlamayı, aksi takdirde sözleşmenin 28.

...ihaleyi kazandığı ve 24/07/2012 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, 27/07/2012 tarihinde...

...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi... ...Hükümleri yer almakta olup, bu hükme göre, idarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini... ...Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında...

...davalı idareye izafe edilebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığı sabit olmakla davalı idareyi... ...belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça... Bu durumda, olayda davacı ile idare arasında imzalanan sözleşmenin 34.1.

ifa imkansızlığı , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık % 3 olması gerektiğinin belirtildiği, idarenin talep etmiş olduğu kül ve reçine değerlerini... ...imkansız olmasında davacıya yüklenebilecek bir kusurun olmadığının açık olması ve Orman...

...Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “

maddesi kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının... ...davacı şirkete işe devam edilememesi halinde sözleşmenin 26. Sözleşmenin feshinden sonra yapılan tespitlerde, sözleşme...