Yargıtay Analizi: Sözleşmenin Nispiliği İlkesi Vurgusu Yargıtay 6. Davalı iş sahibi (BBBBB), bu sözleşmenin tarafı değildir.
sözleşmenin değiştirilmesi - Arama Sonuçları
Yanlış Hesap Yöntemi: Yargıtay, sözleşmenin “götürü bedel” olduğunu hatırlatmıştır.
girdi fiyatlarında fahiş artış , piyasa şartlarının ağırlaşması , sözleşmenin feshi
...paragrafında; “Tabii afetlerden dolayı Boru Hattı Güzergahı’nın veya Sabit Tesis Yerleri’nin değiştirilmesinin zorunlu olduğu veya Kamu, Kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşlerine... ...hesaplanması talebinde bulundukları ancak bu taleplerinin, İdari Şartnamenin 46 ncı maddesi, Sözleşmenin 14.2 ve 33.18.17 maddesi hükümleri gerekçe gösterilerek, idaresince reddedildiği...
Proje tatbikat planı Sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Yüklenici, İdareye bir proje tatbikat planı sunacaktır. ...2020 tarihli onayı ile 40 mg/m 2 değerine çıkarıldığı, idaresince şartname değerinin değiştirilmesi sürecinde gecikilen 15 gün için süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir...
İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1. ...Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla...
...içerisinde yedek parçanın değiştirilmesi gerekliliğinin belirtildiği, ancak bu süre içerisinde de mal teslimi yapılmadığından Manavgat Devlet Hastanesi’nin … tarih ve … sayılı yazısı ile 10 gün süreli ihtarnamenin davacı şirkete gönderilerek, verilen sürede sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin 34.
...Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla... YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, sözleşmenin yürütülmesi sürecinde proje vb.
Yukarıda yer alan indekslerden biri veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise Başbakanlık...
8) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Endeks Tablosunun...