...eksilişi hesaplarının yapılması sırasında yeni birim fiyatların tespiti konusunda idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlık... ...ayına katsayı uygulanarak) ile dönüştürülmesi gerektiği, Sonrasında ihale tarihinin içinde bulunduğu ay ile ödeme ayı... Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti”  başlıklı 22 inci maddesinde; “(

TL Sözleşme Bedeli: … ...altına alındığını, ödemeye esas yeni birim fiyatların tespiti örnekle açıklanırsa; Poz no: 16.073: Her uzunluk ve... TL Sözleşme Birim Fiyatı: … TL Sözleşme Yılı Birim Fiyatı: … TL Sözleşme Birim Fiyatı: …

... ödeneğe karşılık bu ödeneğin harcanabileceği ilave sürenin de tespit edilmesi gerektiği, her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararının ... sözleşme süresi revize edilmiş olduğundan ve süre uzatımı sonrası, sözleşme ödeneği ile süre uzatımı öncesi sözleşme ödenekleri ... engel teşkil etmesi sebebiyle, mevzuata aykırı husus içeren sözleşme esas alınarak görüş oluşturulamayacağı görüşüne, 1 ...

...maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen bir proje değişikliği sonrası ortaya çıkan ve sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı verilmemiş iş kalemlerine ait yeni birim fiyatların ancak YİGŞ’nin 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilebileceği, Hususları mevzuatın gereğidir.

Bu fiyatın, sözleşme yılı düzeyine indirgenmesinin mantığı yoktur. ...yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve...

...giderilmesi için maliyet çalışmasının yapıldığı, çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan 15/12/2011 tarih ve... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. ...kısım işin yapılmasına karşın gerek idarece yapılan tespitte gerekse de Ankara 8.

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...16/05/2016 tarihinde davacılar ile sözleşme imzalandığı, sonrasında davacılar tarafından 24/01/2019 tarihli dilekçeyle... Bakılan davada görevli yargı yerinin tespiti bakımından, 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

... zararının belirlenmesi yönündeki talebinin taraflar arasındaki sözleşmenin bir parçası olan genel şartlarda belirlenen hakem ... Sultanlığı Asliye Mahkemesi'ne başvurularak yaptırılan tespit sonrası düzenlenen raporun kesinleşmiş hakem raporu olarak değerlendirilmesinin ... alanında uzmanın bulunduğu bilirkişi kurulu tarafından bu tespit raporu da değerlendirilerek tüm kanıtlar çerçevesinde zararın ...