... dolayısıyla davacı şirketin sözleşme gereklerini yerine getirmediği ve buna uygun olarak sözleşmesinin feshedildiği, fesih sonrasında da usule uygun olarak yasaklama kararının verildiği ... gerektiği, davacı şirketin Covid-19’dan dolayı malı teslim edemediğine ilişkin dosya kapsamında herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı anlaşıldığından, bu iddialarına itibar ...

girdi fiyatlarında fahiş artış , piyasa şartlarının ağırlaşması , sözleşmenin feshi

...değişikliği neticesinde işin bitim tarihine eklenmek üzere 180 gün süre uzatımı verildiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve işe ait sözleşmenin ilgili hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek fiyat farkının hesabında işin ilk bitim tarihi olan aya ait endeksin temel endeks olarak alınması ve hakediş çalışmalarının...

4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir. ...İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında işçilik maliyetlerine ilişkin geçen brüt maliyet, ihale dokümanında yer...

...işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, UİGŞ’nin 22 nci maddesinde belirtildiği üzere, sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatının tespitinde, yukarıda belirtilen hükümlere taraflarca uyulması kaydıyla...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...ızgara detay projesinin uygun görüldüğü, beton döküm ızgara imalatının iş artışı kapsamında yaptırıldığı, ihale dokümanı uygulama projesinde gösterilen döküm ızgaranın...

... ürünün Covid-19 salgınından dolayı üretilememiş olmasından kaynaklandığı ve mücbir sebep kapsamına girdiği ileri sürülerek, üretimde kısıtlamanın olduğuna yönelik üretici şirket yazısını ... yapılıp yapılmadığına yönelik bir belgenin de dosyaya sunulmadığı, 2019 tarihinde yapılan sözleşmenin 25/05/2021 tarihine kadar uzadığı ve davacı şirketin bu tarihe kadar yükümlülüklerini yerine ...