...usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte belirtilen şekilde başvuru yapılmasının talep edildiği ve idaresinin 18/12/2020... ...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre 27/12/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...uygun ilerlemesi hususunda sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu, davacı şirketin 04/02/2019 tarihinde kabul işlemleri için yaptığı başvurudan 2 gün sonra 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.

... idare kayıtlarına alınan başvuru dilekçesinde, 15.12.2012 tarihinde depolarında çıkan yangın sonucunda ihale konusu iş ... yürütülecek olan ihale konusu işin içerisinde yalnızca bir personelin raporlu olması durumunun ihale konusu işin sözleşmesinin imzalanmamasına ... işlemle ileri sürülen iddialar yerinde görülmeyerek anılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı; Kamu İhale ...

Yapılan ihale sonucunda taraflar arasında 23.11.2012 tarihinde ... ...kabulüne dair verilen karara karşı davalının yaptığı istinaf başvurusunun bölge adliye mahkemesince reddi üzerine yasal... 08.03.2013 tarihinde tarafların katılımıyla yapım işleri tasfiye kabul tutanağı düzenlenmiştir. SONUÇ: Yukarıda 1.

...Kamu İhale Kurulu’nun 16/02/2022 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verdiği, ihale uhdesinde kalan yüklenici... ...görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir... Bununla birlikte, işe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; 9.1.

...yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...usulüne uygun olarak istenen şartları taşımadığı, 2) Başvuru sahibinin 27.07.2023 tarihli ek dilekçesinde 26.07.2023... A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir...

... Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2023/1476967 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek ... Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 06.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası İşi Hizmeti Alımı (9 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak ...