2024/594278 İhale Kayıt Numaralı Malatya İli 29'uncu Paket 110 Adet Hafif Çelik Konut (P155) Yapım İşi”     Bu doğrultuda; son yazılı fiyat teklifi alınması gereken isteklilerin ihale kararına esas tekliflerinin,   (Kamu İhale Kurulunun 12.06.2024 tarih ve 2024/UY.I-791 nolu kararı) Sınır değer...

Belediyesi'nce 12/04/2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 1 Adet Cng ve Akaryakıt Dolum İstasyonu ihalesine yönelik olarak dava dışı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucu ihalenin iptaline ilişkin … tarih ve … sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir.

... durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde ... 2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

... ağaçlarının deplasesi için gerekli iznin alındığı, 16/12/2021 tarihi itibarıyla deplasesinin tamamlandığı ve yüklenici ile ... belirlendiği, aylık ödenek dilimlerinin işin başlangıcında düşük, sonlarına doğru yüksek tutulduğu, yanlış yapılan her iş programının ... hale geldiği, Yapılan işlemlerin ilgili mevzuata ve Sayıştay Başkanlığı’nın tespitlerine uygun olduğuna ilişkin bulunmaktadır ...

...feshedileceğinin belirtildiği ve dikkate alınmayan ihtarname sonucunda sözleşmenin feshedildiği, Sağlık Bakanlığı... ve 4734 sayılı Kanun'un 62. maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. Bu karar, 28/03/2012 tarihli ve 28247 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Sözleşmenin 12 inci maddesinde iş programı hazırlanmasının açıklandığı, YİGŞ ... için mobilizasyon şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması hususu dikkate alındığında şantiye kurulumu ... Yüksek Fen Kurulu kararı çıkıncaya kadar idare tarafından onaylanan iş iş programının uygulanması için yüklenici ile anlaşma ...

... bu avukatlardan bir tanesinin doğum iznine ayrılmış ve 28.12.2017-19.10.2018 tarihleri arası Belediyeye hiç gelmemiş olduğunu, zira ... koyucu tarafından belediyeler için kamu yararı gözetmeyen personel alımları için caydırıcılık maksatlı getirilen- açık hükmü karşısında kamu ...

304 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesinin (A) bendinde; … ...aykırı olarak kesin teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesi sonucu oluşan …TL kamu zararının …TL’si tahsil edildiğinden... ...tahsil edilir.” hükmü, “Ek kesin teminat” başlıklı 12’nci maddesinde ise; “Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek...