şikayet süresi - Arama Sonuçları
Bu durumda ilk teslim tarihi itibariyle işin süresi başlamış olacaktır.
Sözleşme süresi, işin kabule elverişli bir durumda teslim edilmesi için temel bir yükümlülük teşkil eder.
Yapım işi sözleşmelerinde, başlangıçta belirlenen işin süresi, öngörülemeyen durumlar veya idarenin kusuru gibi çeşitli nedenlerle uzatılabilir.
...davacı ile davalı idare arasında sözleşme imzalandığı, söz konusu sözleşmede işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim tarihinin 28/12/2013 olarak belirlendiği, davacıya...
Yer Teslimindeki Gecikmeler ve Etkileri Yer tesliminin zamanında yapılmaması, sözleşmenin süresini doğrudan etkileyen önemli bir durumdur.
, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ İşin süresi ve sürenin uzatılması ” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İdarenin...
işin süresinin ... Davanın Açılma Zamanı: Yüklenicinin, idarenin süre uzatımı talebini reddetmesi üzerine, sözleşme süresi henüz bitmeden bu davayı açması gerekirdi.
...süresinde tamamlanmaması halinde ceza ile ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı...
süresinde yapmak durumunda kaldığını ileri sürdüğü masrafı talep etme hakkı olmayacağı anlaşılmakla bu kalem istek yönünden davanın reddine karar verilmiştir.