...ve PIV kasa malzemeleri ihalesinin davalı üzerinde kaldığını, 22.03.2004 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamındaki malzemelerin zamanında teslim edilmemesi üzerine, malzemelerin...

Anılan karara yönelik şikâyet-itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğundan sözleşme imzalanamamıştır.

Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır.

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezaya ilişkin olarak 16.

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 58.

...vekili, davalı kurum tarafından açılan ihaleyi müvekkilinin kazandığını, sözleşmenin imzalanıp inşaata başlanılmak üzere iken, taşınmazın SGK'ya ait olduğu belirtilerek...

...evraklarının dilekçelerinde belirtilen çekinceler ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile imzaladıkları, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; 14/12/2021 tarihli anlaşmazlık...

ile imzalanan mal alımına ait satış sözleşmesinin aslı ile 2 adet e-fatura sûretinin sunulduğu görülmüştür.

.tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla cümlesini yazarak imzalaması gereklidir.

Revize iş programını ihtirazi kayıtla imzalayarak) itiraz ettiği ve anlaşmazlığın bu hususta ortaya çıktığı, Görülmektedir.