...tarihli ve 14433 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na... ...Otopark Yapım İşi” nde; proje değişikliği, iş artışı ve projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu...

geçici kabul kesintileri , mahkemece kesin hesap çıkartılması , tasfiye kesin hesabı , teminat ...sonra yarısının iade edileceği, kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra da kalanının yüklenicinin SGK'...

İLGİLİ MEVZUAT: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Tekliflerin geçerlik süresi başlıklı 32. ...değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre...

Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. ...değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre...

...çizilip GDZ Elektrikten onaylı bir şekilde idareye sunulup projenin gereğinin yapıldıktan sonra okula enerji temin edildiğinde... Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir. … Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu... “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “f) …

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu...