durumlar göz önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine, İdaresinin görüş ve değerlendirmesinin ise; … ...yaptığı başvuruyla talep edildiği, 24/11/2020 tarihinde yapılan kabul esnasında alınan beton numuneleri ile demir donatı çubuklarının laboratuvar test sonuçlarının henüz İdarelerine...

...vermeyeceği, bu oranlara sahip odun talaşının temin edilip edilemeyeceği hususunda teknik değerlendirme istenildiği; gelen cevabi yazılarda; yerli odun türlerimiz içerisinde kül... ...sözleşme imzalandığı, davacının teslim ettiği numunelerin yapılan muayenesi sonucunda, numunelerin uygun bulunmadığı, ayrıca sözleşmede belirtilen teslim tarihi ve programına...

...görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: ESAS YÖNÜNDEN: MADDİ OLAY : İstanbul Haydarpaşa Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi … binası karşısında yer alan kantinin önceki kiracısı...

...İhale Kurumu'nun sözleşmenin ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma yetkisi bulunmadığı ve tarafı olmadığı bir özel hukuk sözleşmesine... ...limanları açığında beklemeye alındığı, bu kapsamda resmi mercilerin gemideki üründen numune almak suretiyle gerekli analizleri yaptığı ve analizin olumlu çıkması neticesinde...

...açıklamalar, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası … Şubesi’nden alınan 07.09.2020 tarihli teknik rapor, TSE’nin 12.08.2020 tarihli görüş yazısı, numune malzeme deney raporları birlikte dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; Yangın Yönetmeliği'nde yapı malzemelerinin esas olarak içeriği itibariyle değil yangına tepki sınıfları itibariyle...

Kararın inceleme ve değerlendirme bölümünde, deneme işletmesine ilişkin bu değişikliğin Yapım İşleri... ...sahaya gelen bahse konu malzemenin müşavir firma ve kontrol teşkilatı gözleminde alınan numunelerin akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulduğu ve raporlandığı, dolguya uygun...

...bulunduğu ancak maddi tazminat isteminin reddine karar verilirken bu yönden herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı görülmektedir.