… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi...
mücbir sebep - Arama Sonuçları
… Devamı
maddesinde, mücbir sebep veya idareden kaynaklı süre uzatımı halleri dışında fiyat farkı verilmeyeceği açıkça düzenlenmiştir. madde ise, hüküm yoksa sadece mücbir sebep veya idare kaynaklı süre uzatımı halinde fark ödenebileceğini belirtir.
...idare teknik servisi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde davacı firma tarafından talep edilen sürenin kabul edilmediği; davacı firmanın hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşıldığından tesis olunan dava konusu işlemde hukuka aykırılık...
Belediyesi tarafından 06/09/2011 tarihinde yapılan Belediye Parklarına 3 Adet Süs Havuzu Yapılması İşi ihalesi üzerine bırakılan davacı şirketin, mücbir sebepler dışında usulüne uygun sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58.
...davalı idarenin gerekli izinleri almadığını, bu hususun müvekkili şirketten kaynaklanmayan bir durum olup, mücbir sebep olarak değerlendirilerek fesih gerçekleştirilecekse teminatların iadesinin gerektiğini, idarenin mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshedip, teminatları iade etmesi gerekirken belirtilen hususların nazara alınmadan...
maddesinin (f) bendinde belirtilen mücbir sebep dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiil ve davranışında bulunduğundan bahisle Aynı Kanunun 26.
maddesi kapsamında sayılan mücbir sebep olduğundan bahisle görüş bildirildiği, yapılan karşılıklı yazışmalardan sonuç alınamadığı ve idarece 10.12.2009 tarih ve 8237 sayılı yazıyla müsbet bir sonuç elde edilemediğinden sözleşmenin feshine ve kesin teminatın iadesine karar verildiği davacıya bildirilmiştir.
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
Hüküm uyarınca fiyat farkı öngörülmeyen bir işte fiyat farkı verilebilmesi için, mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi gerekmektedir.
madde ise, hüküm olmasa bile sadece mücbir sebep veya idareden kaynaklanan bir nedenle süre uzatımı verilmesi halinde fark ödenebileceğini düzenler. Dosyada idareden kaynaklı veya mücbir sebeple verilmiş bir süre uzatımı da bulunmamaktadır.