KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...Bakım-Onarım, yedek parça, Trafik Sigortası ve Kasko, MTV, amortisman, araç muayene, egzoz emisyon ölçümü, lastik... ...gerçekleştirilen “Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde ve Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği... düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

#039;nin, Makine Mühendisi … maddesiyle de aynı konu hakkında Harcama Yetkilisi (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı) …

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. ...görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine mühendisi Serhat Güngör ve hukukçu Doç.

-TL kamu zararına sebebiyet verilmesi şeklindedir. ...karşılığı olarak ödediği bedelin içine malzeme miktarı ve bedeli, makine cinsi ve saat ücreti, işçilik miktarı ve bedeli, yüklenici... ve (Fen İşleri Daire Başkan V.) . tarih ve ...

...inşaat imalatlarından 80, elektrik imalatlarından 47 ve makine imalatlarından 13 kalem olmak üzere toplam 140 kalemden... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma

...yapım işinin sürdürüleceği projeler inşaat, elektrik ve makine işleri için ayrı ayrı hazırlandığını ve idareye... ve 22. Hukuk Dairesinin 30.06.2020 tarih ve 2019/3927 E.,  

...olduğu, mahal listesinde “15.125.1004: Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması” imalatının... Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra, konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

Kontrol Şefi ve Kontrol Amiri ... ...tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

all risk , all risk sigorta , all risk sigorta ve kamu zararı , hakediş ödemeleri ...işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için...

tarih ve ... Arazi veya arsa … TL 2. İnşaat ve Bina … TL 3. ...tadilatları yapacağı, binanın mütemmim cüzü olan malzeme, makine, teçhizat, mobilya vb. 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.