...bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan... Mahkemece hükme esas alınan 09.07.2018 tarihli... ...gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır...

...müvekkili şirketin cezai tutanakları ve hak ediş kesintileri ile karşı karşıya kaldığını... ...şirket arasında ticari İlişkiye dayalı cari hesap kayıtlarının olduğu, dava konusu sözleşme... Mahkemece talimat yoluyla Ankara Nöb.

...mahkemesine gönderilmesine, 07.03.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi... Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş... ...ve çevre düzenlemesi imalâtlarının iş sonu hesaplarında dikkate alınmasının kararlaştırıldığını...

Bu imkânsızlık geçici olabileceği gibi sürekli ve kesin de olabilmektedir. Mahkemece asıl ve birleşen davalarda ayrı ayrı... ...bilirkişilerin inşaat mühendisi, mimar, hukukçu ve hesap bilirkişisi olduğu ve mesleki konumları...

...2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm altına alınması... ...kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine... Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın...

...ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği... ...güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen...

...gücünü kullanarak ücretin asgari ücret seviyesine çıkartılmasını sağlamalıdır. 3.4.Bu durumda mahkemece, alanında uzman bilirkişi marifetiyle...

Bu durumda mahkemece davalı iş sahibince sözleşmenin haksız... maddesi gereğince hesaplanan kâr kaybı alacağına hükmedilmesi... ...Dairesi’ne gönderilmesine, 25.09.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi...

...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi” başlıklı 40 ncı maddesinde... kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …”