...ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar'” olarak tanımlanmıştır... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 120 (yü zyirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...süreye rağmen sistemdeki eksikliklerin giderilmemesi üzerine 25.12.2009 tarihinde muayene kabul komisyonunca belirtilen noksanlıkların tutanağa bağlanarak davacı şirketin taahhüdünü... ...edilmesi, Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre...

maddesi anlamındaki ifaya ekli cezanın düştüğünü kabul etmek de mümkün değildir. ...davalı iş sahibi tarafından cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir.

...üncü maddesinde; “Bu kanunun uygulanmasında; Uygulama projesi: belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, … (Asansörlerdeki yeşil etiket işlemleri geçici kabule kadar tamamlanacaktır.)”

Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı... ...ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

...edilemeyeceği, ayrıca işbu dava konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin durumun gereklerine göre... ...bulunmadığından, anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının ONANMASINA, 08/02/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Üstyapı İşleri Kabul Koşulları Teknik Şartnamesi Ek.5     7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (Varsa) 10-.Diğer Ekler”, Hükümleri yer almaktadır .

Üstyapı İşleri Kabul Koşulları Teknik Şartnamesi Ek.5     7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (Varsa) 10-.Diğer Ekler”, Hükümleri yer almaktadır .