... ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra; Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler, dosya ... denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr kaybı miktarından ek raporda hakkaniyete uygun olarak ... tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Yapım İşleri ...

...karar verilmesini talep etmiş, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre davalının imalâtı fen ve tekniğe uygun yapmadığı... ...geçici kabulün yapıldığını ve 19.11.2012 tarihinde de kesin hesaba bağlandığını belirterek 20.657,00 cezai şart... ...olduğu gibi belirlenen miktarın tüm sözleşme bedeli üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır.

...ait endekseler belli olmadan önceki ayın endekslerine göre hesaplanan fiyat farkı hesabının düzetilip düzetilmeyeceği... ...olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü... ...Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde...

... yapılan yargılama sonunda son alınan bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda; asıl davada davacı yüklenicinin işin gecikmesinde kusurlu olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı olmadığını, geçici ... geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından ...

...gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği... ...Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde... Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye...

...devir hakkı verilmesi amaçlandığı, alınan bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin kanunun çıkış amacına... ...olduğu, nitekim kendilerinden sonra kalan işin ihale edildiğini, hesaplanan maliyet artışının %100'den fazla olduğunu... ...tarih ve 7100240426 mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden...

...imzalanmış ise de, idare vekili bilirkişi kurulu raporuna itirazlarında; kesin hakedişin onaylanmadığını ve kesin metrajları imzalayan kontrol mühendisi K5’nun idarece açılan davada davalı olup, kesin hesapta idareyi temsil yetkisine sahip olmadığını belirterek kesin metrajlara itiraz etmiş, kesin metrajda yer alan bir kısım imalatların...

Bununla birlikte, yargılamaya esas raporun hangi hükümleri içereceği ve Sayıştay dairelerinin sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlarken hangi hususları hükme bağlayacağının belirlenmesi anayasal sınırlar içinde kanun koyucunun takdirindedir.