...tarihinden geçici kabulün yapıldığı 04.04.2014 tarihine kadar işlenmiş 21 günlük süre için sözleşme bedelinin %0,5 oranında gecikme cezası hesaplanıp bu cezanın 600.000,00 TL'den düşüldükten sonra kalan miktara KDV eklenerek bulunacak gecikme cezası dışında kalan hak edilen bedelden, kanıtlanan 404.808,00 TL ödeme düşüldükten...

...oranına göre ihale bedeli üzerinden aylık istihkak düzenlenerek yükleniciye nakden ödeneceği, bu istihkaklardan %5 oranında işletme teminatı kesileceği, yüklenicinin her istihkak ödemesinde SGK borcu olmadığını, Maliye'ye KDV borcu olmadığını, gerekli harç ve vergileri yatırmış olduğunu belgelemek zorunda olduğu, sözleşmenin...

...başlıklı 11 inci maddesinde; “11.1.Yüklenicinin hakedişi İller Bankası Anonim Şirketi’nce KDV’si ise ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü’nce ödenir. ... ...kaldığı tespit edildiğinden, bu işlerin ihale edilebilmesi için proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödene­ğinin ayrılması ve daha sonraki yıllar için programlanmış...

-TL (KDV Dahil) tutarındaki 5 nolu hakediş 31.01.2007 tarihinde yapılmıştır. ... ...geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin Onbinde 3 (Üç) oranında gecikme cezası kesilir.

...güncelliğini yitirmesi durumunda yaklaşık maliyetin TÜİK inşaat maliyet endeksi ve değişim oranına göre güncellenmesi gerektiği” hususunun belirtildiği, TEDAŞ tarafından yayımlanan... ... ...usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyetinin hesaplanacağı ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde...

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır…” hükmü yer almaktadır. ... Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda, mukavelenameler için binde 9,48 oranında damga vergisi öngörülmüştür.

...programının gerisinde iş yaptığı ve 2021 yılı için sözleşmesinde tespit olunan %91 oranında ödeneğin harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün... ... ...geçici hakedişlerde 9.268.105,67 TL sözleşme ödeneği harcandığı, imalat+fiyat farkı+KDV toplamının 12.494.305.55 TL olduğu, 1 ve 4 nolu hakediş bedellerinin gecikilerek ödendiği...

...sürülerek bu miktar fazla ödemenin davalı yüklenici ile idare elemanlarından sorumlulukları oranında müştereken ve müteselsilen tahsili istenmiştir. ... ...2007 tarihli ek raporda davacı ve karşı davalı yüklenicinin bakiye kesin hesap alacağı KDV dahil 43.133.756,00 TL olarak belirlenmiş, mahkemece rapor aynen benimsenerek asıl davada...