tarihli gerekçe raporu ile … adlı taş ile değiştirilmiştir. ...yüklenici adına düzenlenmiş ve malzemenin bir metrekaresinin bedelini gösteren bir fatura, faturayı düzenleyen firmanın... ...istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının...

...sözleşmesi feshedilen yükleniciye en yakın teklifi veren kişiye verilmesi halinde ödenecek bedel ile kalan işin fesih tarihinden itibaren aynı koşullarda makul süre içerisinde yapılacak ihale ile yeni bir yükleniciye verilmesi halindeki ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği kabul edilmektedir...

Bunların tümü sözleşme bedeline dahildir. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... ...öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye... Tekrarı halinde aynı işlemi yaparak sözleşmeyi fesh eder.” 

İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. ...yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...olmadığından, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir.

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Bu süre zarfında kalan işin yapılacağı yerlerde heyelan sonucu yollar kapanmış... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin °/o0,05 (binde 5) oranında gecikme cezası uygulanır...

Bilirkişilerin yeni birim fiyatlarla ilgili yorum ve değerlendirmeleri bu nedenle hatalı ve eksik bulunmuştur. ...uygulanması gerekirken özel fiyat tutanağı düzenlenerek kazı bedelinin özel fiyatlardan ödenmesi, aynı şekilde yol kazılarının... 01 seviyedeki kalan işlerin geçici kabulün yapılmasına engel teşkil etmediği...

...itirazın iptâli, takibin devamı, icra inkâr tazminatı istemine, karşı dava ise ayıplı işlerin giderim bedeli, gecikme cezası ve tespit masrafları toplamından asıl davadaki bakiye alacağın mahsubu ile geriye kalan kısmının tahsili istemine ilişkindir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün unsurlar birim fiyata dahildir.