GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: A) Temyize konu ilam maddesinin bu bendinde tazmin hükmü, işin sözleşmesinde yer alan Analiz-1 pozlu iş kaleminin analizinden İdare tarafından... (2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır...

” işinin “…” ...cezanın sözleşme hükümleri veya mevzuat ile belirlenmiş olması, caydırıcı veya yaptırım niteliğinde olması gibi hususların bu cezaların kamu kaynağı olması gerçeğini değiştirmemekte... Bununla isteklilerin, hem ihale aşamasında hem de işin gerçekleştirilmesi aşamasında gereken niteliklere sahip olması amaçlanmaktadır.

...teklif alınmak suretiyle ihale edilerek 17.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan yapım işinde; tarama ve galvaniz poligon çelik direk demontajı imalatları için yeni birim fiyat... (2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır...

...değerlendirilmesi gerektiği, inşaat işleri ile peyzaj işlerinin bir arada yapılmasının ihale konusu işin mahiyeti itibariyle koordineli bir şekilde yerine getirilmesi bakımından zorunluluk arz ettiği, dolayısıyla söz konusu yapım işi kalemleri ile hizmet işi niteliğindeki peyzaj iş kalemleri arasında doğal bir bağlantı olduğu anlaşılmıştır. ...

Sözleşmede kararlaştırılan bu ceza koşulu, hukuksal niteliğince Türk Borçlar Kanununun 179/2 maddesinde öngörülen “ifaya ekli ceza” niteliğindedir. Davacı yüklenici vekili, temyize konu davada, davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını...

Kısım AT ve TİGH Projesi” işinde; 3 adet yeni iş kaleminin birim fiyatının tespiti hususunda taraflarca anlaşılamamasına... (2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır...