... mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte ... doğuracağını ispatlamadığı gibi her hakkediş kendi kapsamında ve işin yapılış yüzdesinde değişiklik gösterdiğini belirterek kararın ...

Belirlenen sürede ihale konusu işi bitiremeyen davacı şirkete, öncelikle 18/04/2018 tarihinden itibaren 76 takvim günü cezasız ilave süre verilerek işin bitim tarihi 02/07/2018 olarak belirlenmiştir.

...CD’si incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/04/2021 olduğu, ilave sürelerle işin bitim tarihinin 12/06/2021 tarihi olarak belirlendiği, işin geçici kabulünün yapıldığı ve geçici kabul itibar tarihinin 13/08/2021 olduğu, Görülmektedir.

Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından... … Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. ...ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından...

...Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 29/12/2020 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü

...Kamu İhale Kanunu'nun 13/1 maddesi gereği ihalenin ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Kamu İhale Bülteninde... TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanunu'nun 21.

Somut olayda, kesin kabul onay tarihi 20.06.2011 kesin hesap onayı ise 26.12.2011 tarihidir. Kısım İçme Suyu İnşaatı işinin yapımını üstlendiklerini, 12.04.2010 tarihinde işi...

...bu tarihten teslimin yapıldığı kabul edilen 17.08.2012 tarihine kadar gecikme süresi ve bu gecikme süresine göre... ...kompozit cephe kaplaması işlerinin davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen...

...Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapımı” işinde, güzergâh değişikliği yapılması sebebiyle proje değişikliğine... ihale tarihi , Pn katsayısı , resmi fiyat ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, …

...tarihinden 3 iş günü öncesi olan 22.03.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken... ihale dokümanına şikayet , ihale tarihinden sonra dokümana şikayet , şikayet süreleri