İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar. İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...incelendiğinde; İşin yer tesliminin 17/09/2020 tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin, sözleşmenin 9 uncu... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur.

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...yapıların inşaatına başlanamadığı, meydana gelen gecikmelerin işe etkisi oranında Yüklenicinin süre uzatımı verilmesini... … Ayrıca inşaat sahası içinden yüksek gerilim hattı geçmektedir. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinde; “… ...uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi takip eden günden başlamak üzere uygulanır.

...takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize... Müdürlüğünce ödenmesi için Genel Müdürlüğe gönderilen işe ilişkin … tarih ve … nolu, … ...vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede...

...494.423,00 TL tutarında tahakkuk ettirilip tahsil aşamasına geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe göre yeniden düzeltilemeyeceği belirtilmektedir. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...çıkan bir anlaşmazlık olarak değerlendirilmesi durumunda, işe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.