...sayılı kararı) Fiyat farkı verilmeyen bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin, güncel endeks olarak ise revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksin...

Dairesinin 26.12.2017 tarih ve 511 sayılı kararı) İş yeri teslim tutanağında belirtilen tarihte iş yerinde kiracının bulunması halinde fiili yer tesliminin kiracının iş yerini tamamen boşalttığı tarih olarak kabul edilmesi gerekir. iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

(Yüksek Fen Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/153 sayılı görüşü) Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, sözleşmesine göre işyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilebileceği.

...bedel sözleşme ruhuna ve mevzuatına uygun düşmeyeceği, Bu itibarla bahse konu işte, idaresince proje yeri ve yapının zemin kotları ile ilgili bir değişikliğe gidilmediği, bu sebeple zemin cinsine bağlı olarak kazı imalatlarının anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamından çıkartılarak birim fiyata dönüştürülmesinin sözleşme...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kamu...

anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.