Hükmedilmiştir. maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** İşi”’nin 1150 takvim gününde 31.08.2011 tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği, - 15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21.

Dairesi kararı ile iptal edilmesine rağmen işin yapımına ve ödemelere devam edildiği anlaşılmıştır. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. tarihli ve … sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir.

maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının...

Yüklenici, işi süresinde veya belli dönemler halinde tekrarlanmak suretiyle ifa edilen sürekli nitelikteki işlerde, sözleşme ve eklerine aykırı olarak yaptığı her bir aykırı işler için en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005’i (binde beş) oranında ceza uygulanacaktır.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

...dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye 41'inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri...

... yasaklanmasına ilişkin 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Dairemizin 27.02.2013 tarih ve ... hükme bağlandığı, 28.12.2009 tarihinde yapılan ihalede teklif geçerlilik süresinin son gününün 26.02.2010 olduğu, bu tarih geçtikten sonra davacı şirkete 12.04.2010 tarihinde tebliğ ...

... her ne kadar davalı idarece, davacının istenilen belgeleri bu tarihten sonra 23/07/2013 günü idareye teslim ettiği belirtilmekteyse de, davacının sözleşme pulu, sözleşme karar pulu ... sözleşme yapmayan olarak nitelendirilemeyeceği ve bu gerekçeyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

fıkrasında yer alan İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder ... aksi yöndeki iddiasının reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin 1.