iş günü olarak belirlenen işler - Sayfa 6

iş günü olarak belirlenen işler - Arama Sonuçları

Ceza kesilebilmesinin şartları ve sözleşmenin feshi halinde talep edilecek ceza tutarı.

19/05/2024

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezaya ilişkin olarak 16. ...idarece yazılacak en az 5 (beş) iş günü süreli ihtar yazısının tebliğinden... maddesi uyarınca yapılan işlerin zaman planlamasının düzenlendiğini... ...süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak...

… Devamı

Emniyet tedbirlerinin alınması ve geçici trafik işaretlemesi yapılması işlerinin bedelinin yükleniciye ait olduğu.

07/04/2024

...hizmet yolları ile kamuya açık yollarda işin devamı süresince alınması gereken... ...yollarda, emniyet tedbirleri, kesin olarak en ciddi şekilde ele alınacak... ...geçici trafik işaretlemesi yapılması işleri sözleşme kapsamında yüklenici...

~~günü~~ ~~belirlenen~~

… Devamı

Sonradan yıllara sari hale gelen işlerde gelir vergisi tevkifatı.

09/06/2024

...sözleşmenin 08.10.2019 tarihinde bir nüsha olarak imzalandığı ifade edilmektedir... ...fazla takvim yılına taşan söz konusu işler dolayısıyla daha önce tevkifat... Gelir vergisi tevkifatı , hakediş , yıllara sari

~~günü~~ ~~belirlenen~~

… Devamı

İş Ortaklığı Sözleşmesinin Standart Forma Aykırı Olması ve Kurum Payının Geç Yatırılması Nedeniyle Sözleşme İmzalanamaması

Yaka Danışmanlık
31/10/2025

...İhale Kurumu payını yatırması ve iş ortaklığı ise noter onaylı ortaklık... ...yerine, genel inşaat taahhüt işleri için düzenlenmiş, 3 yıl... ...039;ne göre, bu tür sürelerde son günün mesai saati bitimi esas alınır... ...yükümlülüklerin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi, isteklinin... ...açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen bir iş ortaklığının, sözleşme...

… Devamı

Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerde gecikme cezası.

09/04/2024

...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında... TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici... ...Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası...

~~belirlenen~~

… Devamı

İhale sürecine yönelik olarak verilmiş yasaklama kararı, iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet midir?

01/04/2024

...Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan... ...bendinde yer alan anlamda idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlâkına... tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

~~günü~~ ~~belirlenen~~

… Devamı

İhale sürecine ilişkin verilmiş yasaklama kararı iş veya meslek ahlâkına aykırı faaliyet olarak değerlendirilebilir mi?

01/04/2024

...Personel Taşıma ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan... ...bendinde yer alan anlamda idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlâkına... tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

~~günü~~ ~~belirlenen~~

… Devamı

İhale dokümanına yönelik şikayetlerin ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması.

03/05/2024

...ihale tarihi olan 28.03.2024 tarihinden 3 iş günü öncesi olan 22.03.2024 Cuma... ...önemlidir ve hak düşürücü süre olarak ele alınmaktadır. ...geç ise ihale tarihinden önceki 3 iş günü öncesine kadar yapılması gerekmekte...

~~belirlenen~~ ~~işler~~

… Devamı

Tasfiye kesin hesabının yapılabilmesine yönelik imalatlar için fiyat farkı verilebilir mi?

02/04/2024

...faydalanılarak tasfiye sonrası yapılan işlerin tespitinin yapılabileceği, işin... iş kalemlerinin her birinin ayrı ayrı denildiği unutulmamalıdır. ...yapım aşamasındaki durumunun teknik olarak biran evvel proje ve ihale kapsamında...

~~günü~~ ~~belirlenen~~

… Devamı

Elektronik İhalede Temsil Yetkisinin EKAP Kayıtları Üzerinden Teyidi

Yaka Danışmanlık
01/11/2025

...açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen bir anonim şirket... ...ihale), isteklilerin yeterliklerine ilişkin birçok bilgi, fiziki belge sunulmasına... ...avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen anonim şirketin, yönetim...

~~günü~~ ~~işler~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

iş günü olarak belirlenen işler - Arama Sonuçları

Ceza kesilebilmesinin şartları ve sözleşmenin feshi halinde talep edilecek ceza tutarı.

Emniyet tedbirlerinin alınması ve geçici trafik işaretlemesi yapılması işlerinin bedelinin yükleniciye ait olduğu.

Sonradan yıllara sari hale gelen işlerde gelir vergisi tevkifatı.

İş Ortaklığı Sözleşmesinin Standart Forma Aykırı Olması ve Kurum Payının Geç Yatırılması Nedeniyle Sözleşme İmzalanamaması

Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerde gecikme cezası.

İhale sürecine yönelik olarak verilmiş yasaklama kararı, iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet midir?

İhale sürecine ilişkin verilmiş yasaklama kararı iş veya meslek ahlâkına aykırı faaliyet olarak değerlendirilebilir mi?

İhale dokümanına yönelik şikayetlerin ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması.

Tasfiye kesin hesabının yapılabilmesine yönelik imalatlar için fiyat farkı verilebilir mi?

Elektronik İhalede Temsil Yetkisinin EKAP Kayıtları Üzerinden Teyidi

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara