...konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan... İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi yapım işinde; .. ...belgeleyen bir işlem ve aynı zamanda belirlenen rayicin  yeni birim fiyat... ...sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki... ...ihale dokümanında 248 adet olarak belirlenen poz sayısının 51 adete... Ağaçların su ve dip sürgününün alınması”, “ ...mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...Teslim Tarihinden İtibaren 240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım... 1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici... ...Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri sorumlu bir meslek adamı olarak... ...Uygulama projeleri onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden...

Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. ...mahkemesine gönderilmesine, 07.03.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle... ...metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2. ...bu miktarın da bilirkişi kurulunca belirlenen 7.861.380,18 TL olduğu, bunun... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir... ...tutanağında özetle; idare tarafından belirlenen 400 kVA AL/AL Sargılı Hermetik...

maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... Kâr kaybı hesabı ile ilgili olarak Dairemizin hükmüne uyulan 27... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. ...isteminde bulunulabileceğine 06.07.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi...

...savunmuş, mahkemece eserin ayıplı olarak kabul edildiği ve süresinde ayıp... ...halde yapılmayan (noksan bırakılan) işleri ifade eder. Eksik işler yönünden BK’nın 359 ve 362. ...isteminde bulunulabileceğine 22.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi...