Ancak sadece yerel rayiçlerin kullanılmasında uygulama ayı düzenlemesine yer verilmiştir. Bu konuda açık düzenlemenin bulunmaması, bir kısım tereddütlere sebep vermekte; işin... ...kaleminin analiz ve rayiçleri, ihale yılı itibariyle (sene başında fiyatların belli olmaması nedeniyle bir önceki...

rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükümleri bulunmaktadır.

tarihleri arasında yürütülen söz konusu işin devamı sırasında ... ...yazılan 19.10.2016 tarihli dilekçede ise firmanın Ekim ayı başından itibaren ödeme sıkıntısı yaşaması nedeniyle... ...ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin bulunması; mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem sonucunda...

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir. ...iadesi talebi de, yapılan kesinti işlemine herhangi bir itiraz bulunmaması ayrıca ceza indiriminin ekonomik koşula yol açacak...

Bu kişilerin; a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. ...ticaret sicilindeki bilgiler esas alınacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

“ hükümleri bulunmaktadır. III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “…

...süre uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye... Belirtilen gerekçelerle, dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

...değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun bulunmamıştır.  Gönderilen ihale işlem dosyasında ve yapılan incelemede Makyal Enerji Sistemi San.

...üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı... ” Hükümleri bulunmaktadır. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.”,

...dokümanında öngörülen araçlardan bir kısmının işin başından 31.12.2017 tarihine kadar Kuruma teslim edilmediği... TL’lik kısmının tazminine hükmedilmiştir. TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına karar verilmişti. ...kamu zararı oluştuğu gerekçeleriyle ilişilecek bir husus bulunmadığına ilişkin hüküm bozularak dosyanın Dairesine...