...olduğu, bu oranın üzerinde görülen kaya kırımlarının iş artışına tabi tutulabileceği belirtilmektedir. ...ilgili verilmiş olan görüş ve kararlar; ait oldukları işin şartlarına, sözleşmesi ve ekleri ile ilgili mevzuatında yer... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

...yeni imalatı da kapsayan mukayeseli keşif hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme... maddesi uyarınca yasaklama işleminin tesis edildiği görülmektedir.

... imalat tanımlarında “ dikey milli pompaların” yapım şartları ve teknik özelliklerinin açıklandığı, yatay milli ... Dikey milli pompaların sözleşme bedeline dâhil olduğu ve iş artışı kapsamında değerlendirilemeyeceği, Belirtilmektedir ...

...Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” işinde, proje değişikliği yapıldığı ve teklif cetvelinde yer alan “EDR-AAT4... ...çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve... ...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi...

...edilmeden devam edilmesinin öngörüldüğü, davacı tarafından davalı idareye yapılan başvuru ile söz konusu düzenlemenin iş artışına ilişkin mevzuat düzenlemeleri dikkate alınmadan tek taraflı olarak sözleşme şartlarının değiştirilmesi niteliğinde olduğu, mevzuata aykırı ve belirsizliğe yol açan bu durumun teklif vermeye engel nitelikte olduğunun...

...otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...nedeniyle taş dolgunun öngörülemediği, taş dolgu bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir. ...incelenmesi ve karara bağlanması ile ilgili başvuru usulü ve şartlarının ise “ Sözleşme uygulamalarına yönelik itiraz...

Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. ...yapılan yolun standartlara ve projeye uygun olmadığının, iş artışı kapsamında Şehit ... ...çalışılabilir sürenin 600 gün olarak esas alındığını ve kış şartlarında söz konusu bölgede çalışmanın mümkün olmadığı...