Yüklenici tarafından sözleşmesinde teklif verilmeyen imalatların %20 artış kapsamında yaptırılması halinde yeni biri fiyat tespitinde öncelikle... ...Mahallesi 3921-2469 Sokak Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi” nin yürütülmesi sırasında proje değişikliği nedeniyle meydana gelen yeni birim fiyatların tespitinde yüklenici ile idare arasında...

...görüş ve değerlendirmesi;  İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan güzergah değişikliğine bağlı olarak zemin etütleri, izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler sebebi ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlar için yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması talebinin, işin İdari Şartnamenin...

...10 derslik, 2 lojman inşaası ve eski okulların onarımı işi için yapılmış olup, proje değişikliği ile 10 derslik yapımının 18 dersliğe, 2 lojmanın da 4 lojmana çıkarılması...

Menfi zarara, dava masrafları, noter masrafı, karar pulu, KİK payı, gerçekleştirilen imalat bedeli, personel gideri vb kalemler örnek olarak verilebilir. ...getirilmesi için davalı tarafından kolluk birimlerine ilgili yazıların yazıldığı, iş yeri değişikliği ve ilave işe ilişkin sözleşmede hükümlerin bulunduğu, davacı tarafından...